短信预约提醒成功
16.依据施工合同示范文本规定，因承包人的原因不能按期开工，( )后推迟开工日期。
A.需承包人书面通知工程师
B.应经建设行政主管部门批准
C.应经工程师批准
D.需承包人书面通知发包人
[答案]c
[解题要点]承包人应以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。
17.按照施工合同示范文本的规定，由于( )等原因造成的工期延误，经工程师确认后工期可以顺延。
A.发包人未按约定提供施工场地
B.分包人对承包人的施工干扰
C.设计变更
D.承包人的主要施工机械出现故障
E.发生不可抗力
[答案]ACE
[解题要点]对可以顺延工期给出了7种情况。
18.施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况，按照施工合同示范文本通用条款规定，( )。
A.发包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人
B.工程师应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人
C.承包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知工程师
D.承包人应在14天内将自己认为应顺延的工期报告工程师
[答案]D
[解题要点]一是由承包人提出，二是工程师确认，这是规定程序。
19.依照施工合同示范文本通用条款规定，施工合同履行中，如果发包人出于某种考虑要求提前竣工，则发包人应( )。
A.负责修改施工进度计划
B.向承包人直接发出提前竣工的指令
C.与承包人协商并签订提前竣工协议
D.为承包人提供赶工的便利条件
E.减少对工程质量的检测试验
[解题要点]经双方协商签认合同工期需要提前，发包人应为其违约行为负责，除了签订协议，还要提供便利条件，追加合同价款，所以C、D正确。
20.施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照( )处理。
A.增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延
B.增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延
C.增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延
D.增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延
[答案]C
[解题要点]施工合同中，发包人有义务提供设计资料，所以因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，由发包人负责。
21.依据施工合同示范文本的规定，下列有关设计变更说法中正确的有( )。
A.发包人需要对原设计进行变更，应提前14天书面通知承包人
B.承包人为了便于施工，可以要求对原设计进行变更
C.承包人在变更确认后的14天内，未向工程师提出变更价款报告，视为该工程变更不涉及价款变更
D.工程师确认增加的工程变更价款，应在工程验收后单独支付
E.合同中没有适用和类似变更工程的价款，由承包人提出变更价格，经工程师确认后执行
[答案]ACE
[解题要点]承包人不得因施工方便而要求对原设计进行变更，工程师确认增加的工程变更价款，与工程进度款同期支付，所以B、D不正确。
22.依照施工合同示范文本通用条款的规定，施工中发生不可抗力事件后，由此导致的损失及工期延误责任承担方式为( )。
A.工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失，由发包人承担
B.承包人的人员伤亡损失，由发包人承担
C.发包人的人员伤亡损失，由承包人承担
D.工程所需清理、修复费用，由发包人承担
E.延误的工期相应顺延
[答案]ADE
[解题要点]因不可抗力事件造成的损失，承包方人员、机械损失由承包人负责，其他由发包人负责。
23.依据施工合同示范文本，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失应由( )承担。
A.发包人
B.承包人
C.设备供应人
D.发包人和承包人分别
[答案]A
[解题要点]因不可抗力事件造成的损失，因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失及运到现场用于施工的材料、设备损害，发包人负责。
24.依照施工合同示范文本通用条款的规定，如果施工任务没有在合同约定的期限内完成，则迟延履行合同期间发生的风险事件，( )。
A.不免除迟延履行方的相应责任
B.双方的风险责任均不免除
C.如果是发包人办理的工程险，承包人获得工期顺延时，发包人应办理保险的延续
D.如果是发包人办理的工程险，因承包人原因不能按期竣工，承包人自费办理保险的延续手续
E.保险公司的赔偿不能弥补损失，由发包人和承包人平均分担
[答案]ACD
[解题要点]一定要分清责任，施工任务没有在合同约定的期限内完成属于哪方责任，谁的责任谁负责，工程险的办理也是如此。
25.依据施工合同示范文本通用条款规定;进行竣工检查试验后，竣工检验的工作程序和双方责任还包括( )。
A.发包人在检验后14天内给予认可或提出修改意见
B.需要修改施工缺陷的部分，承包人应当修改并承担修改费用
C.需要修改因设计原因造成的缺陷，承包人修改后费用由发包人承担
D.发包人收到竣工检验报告后28天内不组织检验，视为竣工检验报告未被认可
E.检验后14天内不提出修改意见，视为竣工检验报告被认可
[答案]ABCE
[解题要点]发包人收到竣工检验报告后28天内不组织检验，或检验后l4天内不提出修改意见，视为竣工检验报告被认可。
26.工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。这种情况下，计算承包人的实际竣工日期应为( )日。
A.承包人第一次提交竣工验收报告
B.承包人修改后再次提请竣工验收
C.最终验收合格
D.办理竣工验收手续
[答案]B
[解题要点]承包人有义务对施工工程的质量负责，修正缺陷再次验收检验合格时，竣工日期应为承包人修改后再次提请竣工验收的H期。
27.施工合同示范文本通用条款规定，承包人对( )的保修期限应为5年。
A.地基基础工程
B.屋面防水工程
C.设备安装工程
D.排水管道工程
[答案]B
[解题要点]这4项要求是《建设工程质量管理条例》规定的最低要求，都应该记住，年年有考题。
28.在签订施工合同时，要同时约定保修条款。其中防水工程的保修期限应不低于( )年。
A.1
B.2
C.5
D.工程设计年限
[答案]c
[解题要点]当事人协商约定的保修期限不应低于《建设工程质量管理条例》中的规定。
29.依照施工合同示范文本通用条款规定，施工合同履行中，发包人收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付，承包人有权( )。
A.留置该工程
B.与发包人协议将该工程折价
C.直接委托拍卖公司拍卖该工程
D.申请人民法院将该工程依法拍卖
E.就该工程折价或拍卖的价款优先受偿
[答案]BDE
[解题要点]建设工程施工合同不属于加工承揽合同，不能实施留置权，所以A不对;将工程拍卖需申请人民法院执行，不能直接委托拍卖公司拍卖该工程，所以C不对。
30.某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失应当由( )承担。
A.乙承包人
B.发包人
C.甲承包人
D.工程师
[答案]B
[解题要点]发包人选择了甲、乙两个承包人，甲、乙之问没有合同关系，发包人是核心，他们之间配合不当发生的损失应由发包人承担。
查看更多内容>> 监理工程师考试频道 监理工程师考试论坛 监理工程师课程免费试听
?2009年注册监理工程师考试全程备考指南
?2009年监理工程师考试网上辅导招生简章推出
?网校08年监理工程师考试网上辅导通过率高达89.74%