导航
短信预约 监理工程师考试动态提醒 立即预约

请输入下面的图形验证码

提交验证

短信预约提醒成功

2014监理工程师考试《合同管理》模拟卷(第三套)

|0·2014-05-04 14:55:47浏览0 收藏0
摘要 环球网校整理2014监理工程师考试《合同管理》模拟卷,并附参考答案,供广大考友复习备考过程中,通过做题检测、提高自己。

  单项选择题

  第1题

  施工合同履行中,如果发包人拖欠工程款,则承包人可以放慢施工进度,甚至停止施工,这是承包人行使的()。

  A.先履行抗辩权 B.后履行抗辩权

  C.不安抗辩权 D.同时履行抗辩权

  正确答案:D

  第2题

  在FIDIC《施工合同条件》中,承包商不可提出工期索赔的情况是()。

  A.公共当局引起的延误 B.对竣工检验的干扰

  C.业主提前占用工程 D.施工中遇到古迹

  正确答案:C

  第3题

  某项目招标,经评标委员会评审认为所有投标都不符合招标文件的要求,这时应当()。

  A.与相对接近要求的投标人协商,改为议标确定中标人

  B.改为直接发包

  C.用原招标文件重新招标

  D.修改招标文件后重新招标

  正确答案:D

  国睿教育

  第4题

  工程所需清理、修复费用,由()承担。

  A.发包人 B.承包人

  C.发包人和承包人协商 D.发包人和承包人共同

  正确答案:A

  第5题

  合同的变更是指合同依法成立后,在尚未履行或完全履行时,当事人双方依法经过协商对合同的()进行修订或调整所达成的协议。

  A.形式   B.内容  C.主体 D.客体

  正确答案:B

  第6题

  承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳,若建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的变更及对材料、设备的换用,则()。

  A.须经工程师同意   B.不需经工程师同意

  C.不需要经发包方同意  D.发生的费用由承包人承担

  正确答案:A

  第7题

  监理公司指派总监理工程师负责工程项目监理,这种行为的法律性质属于()。

  A.委托代理  B.法定代理

  C.指定代理  D.职务代理

  正确答案:A 国睿教育

  第8题

  在FIDIC的《施工合同条件》中,合同有效期是指()。

  A.合同约定的工期加经批准顺延的工期之和

  B.合同管理之日起至设立之日止的期间

  C.开工之日起至结清单生效之日止的期间

  D.合同签字之日起至结清单生效之日止的期间

  正确答案:D

  第9题

  承包人发出索赔意向通知后,可以在监理工程师指示的其他合理时间内再报送正式索赔报告,即()在索赔事件发生后有权不马上处理该项索赔。

  A.建设单位  B.监理工程师

  C.法人代表  D.承包人

  正确答案:B

  第10题

  法律事实是指能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实,法律事实包括()。

  A.社会事件与合法行为

  B.自然与非自然

  C.事件和行为

  D.主体与客体

  正确答案:C

热点推荐:2014年监理工程师考试教材变动内容视频讲解

编辑推荐:

2014年注册监理工程师考试报名专题
2014年监理工程师考试网上辅导招生简章
2004-2013监理工程师考试历年真题及答案汇总

  第11题

  对已完成施工图设计的小型工程,进行施工招标时,可采用()合同。

  A.单价   B.总价 C.成本加酬金  D.计划价格

  正确答案:B

  第12题

  设计招标应采用()方式进行招标。

  A.公开   B.方案竞选  C.询价   D.邀请

  正确答案:B

  第13题

  工程竣工验收未能通过,经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。这种情况下,计算承包人的实际竣工日期应为()日。

  A.承包人第一次提交竣工验收报告

  B.承包人修改后再次提请竣工验收

  C.最终验收合格

  D.办理竣工验收手续

  正确答案:B

  第14题

  发包人为勘察人提供的现场工作条件不包括()。

  A.拆除地上、地下障碍物   B.提供勘察设备

  C.落实土地征用   D.修好通行道路

  正确答案:B 国睿教育

  第15题

  承包人于某日收到了竣工结算价款,则应当在()内将竣工工程交付发包人。

  A.7日   B.14日   C.28日   D.42日

  正确答案:B

  第16题

  债权人决定将其债权债务一并转让给第三人时,()。

  A.需经对方同意

  B.无需经对方同意,但应通知对方

  C.无需经对方同意,也不必通知对方

  D.需经对方同意,但要办理公证

  正确答案:A

  第17题

  发包人自收到竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实,给予确认或提出修改意见。()后,及时办理竣工结算价款的支付手续。

  A.施工全部完毕 B.保修期满 C.试车合格 D.竣工验收报告被批准

  正确答案:D

  第18题

  施工合同订立后,发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化,拒绝支付预付款,这是发包人行使()。

  A.同时履行抗辩权  B.代位权  C.撤销权 D.不安抗辩权

  正确答案:D 国睿教育

  第19题

  某建筑材料采购合同,既约定了违约金,又约定了定金。当一方违约时,守约方()。

  A.必须适用违约金条款

  B.必须适用定金条款

  C.可以选择适用违约金或定金条款

  D.两者都不能适用,因约定无效

  正确答案:C

  第20题

  某工程项目施工阶段,发包人与某科研机构的试验室签订了委托试验合同,约定该试验室完成监理工程师指示的材料和工艺质量的检测试验。以下有关检测试验的说法中,正确的是()。

  A.试验室只接受发包人指示的试验项目

  B.试验室应完成承包人要求的试验项目

  C.监理工程师有权指示试验室完成某项试验,但不对检测数据的正确性负责

  D.监理工程师应对依据错误检测数据作出的指示承担责任

  正确答案:C

热点推荐:2014年监理工程师考试教材变动内容视频讲解

编辑推荐:

2014年注册监理工程师考试报名专题
2014年监理工程师考试网上辅导招生简章
2004-2013监理工程师考试历年真题及答案汇总

  第21题

  依据《合同法》关于违约责任的规定,下列说法中不正确的是()。

  A.约定违约金低于造成的损失时,应当相应增加违约金

  B.约定违约金高于造成的损失时,应当相应增加违约金

  C.处置违约行为后果时,违约金与定金不能同时使用

  D.第三方违约行为造成对方的损失应由当事人赔偿

  正确答案:B 国睿教育

  第22题

  《建设工程监理合同》约定的本应由委托人提供设施改由监理人自备设备时,监理人应得到的补偿金额是()。

  A.设备原值×工程使用年限占折旧年限的比率

  B.设备在工程上使用时间占折旧年限的比率+管理费

  C.设备在工程上使用时间占折旧年限的比率×设备原值+管理费

  D.设备原值×设备在工程上使用时间占折旧年限的比率

  正确答案:C

  第23题

  发包人供应的材料设备进入施工现场后需要在使用前检验或者试验的,由()负责检查试验,费用由发包人负责。

  A.工程师   B.发包人   C.承包人   D.供货人

  正确答案:C

  第24题

  FIDIC《施工合同条件》为了合理地分担风险责任,定义投标截止日期前第28天为基准日。从此日期起至()止的期间内,有经验承包商在投标阶段不能合理预见的风险归建设单位承担。

  A.开标日

  B.工程师发布开工令日

  C.工程师颁发工程接收证书日

  D.工程师颁发履约证书日

  正确答案:D

  国睿教育

  第25题

  依据委托监理合同示范文本的规定,监理人可以单方面提出终止合同的情况是()。

  A.委托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料

  B.非监理人原因暂停监理业务超过6个月

  C.委托人无正当理由拖欠监理酬金超过3周

  D.委托人拒付合理化建议奖

  正确答案:B

  第26题

  工程施工索赔分类中,将承包商的索赔划分为工程延误索赔、工程变更索赔、合同被迫终止索赔、工程加速索赔、意外风险和不可预见因素索赔等,是依据()进行分类。

  A.索赔事件的性质   B.索赔的目的

  C.索赔的合同依据  D.索赔的起因

  正确答案:A

  第27题

  在施工索赔中,工程师处理索赔的决定()。

  A.承包人必须接受

  B.不具有强制性的约束力

  C.仲裁机构应予以认可

  D.排除了法院的诉讼管辖

  正确答案:B

  国睿教育

  第28题

  工程建设单位与某设计单位签订合同,购买该设计单位已完成设计的图纸,该合同法律关系的客体是()。

  A.物   B.财  C.行为 D.智力成果

  正确答案:D

  第29题

  设备监造是指采购方委托有资质的监造单位对供货方提供合同设备的制造、施工和过程进行监督和协调,但质量监造不解除()对合同设备质量应负的责任。

  A.发包人   B.承包人   C.监理人   D.供货人

  正确答案:D

  第30题

  如果当事人双方在产品的质量检测中,对试验结果发生争议,应按()的规定,请标准化管理部门的质量监督检验机构进行仲裁检验。

  A.《中华人民共和国标准化法》   B.《中华人民共和国合同法》

  C.《中华人民共和国质量法》   D.《中华人民共和国建筑法》

  正确答案:A

热点推荐:2014年监理工程师考试教材变动内容视频讲解

编辑推荐:

2014年注册监理工程师考试报名专题
2014年监理工程师考试网上辅导招生简章
2004-2013监理工程师考试历年真题及答案汇总

  第31题

  关于发包人供应的材料与约定不符时的处理,下列叙述错误的是()。

  A.数量少,由承包人补齐   B.发包人负责运到合同约定地

  C.出现质量问题,承包人可拒收   D.单价不符,由发包人承担差价

  正确答案:A

  国睿教育

  第32题

  供货方将货物一次运至交货地点,并于到货前24小时将到货名称、型号、数量、外形尺寸、单重及注意事项等,以书面形式通知()。

  A.采购方    B.监理单位

  C.设计单位   D.行政主管部门

  正确答案:A

  第33题

  下列选项中,关于建设工程招标管理中邀请招标的叙述,有误的是()。

  A.邀请对象的数目不应少于3家

  B.邀请对象的数目以3~7家为宜

  C.邀请招标的优点是节约招标费用和节省时间

  D.邀请招标的投标竞争激烈程度相对较差

  正确答案:B

  第34题

  债权人决定将其债权债务一并转让给第三人时,()。

  A.需经对方同意

  B.无需经对方同意,但应通知对方

  C.无需经对方同意,也不必通知对方

  D.需经对方同意,但要办理公证

  正确答案:A

  第35题

  施工承包人为了避免停工待料,不得不以较高价格紧急采购因供货方不能供应部分的货物而受到的价差损失应由()承担。

  A.施工承包人   B.建设单位   C.供货方  D.采购方

  正确答案:C

  第36题

  下列文件中,不属于建设工程施工合同订立时已形成的文件是()。

  A.施工合同协议书

  B.工程量清单

  C.工程报价单或预算书

  D.有关单位签署的工程质量保修书

  正确答案:D

  第37题

  在建设项目各类招标中,不要求投标人依据给定工作量报价的是()招标。

  A.施工   B.设备采购   C.设计    D.材料采购

  正确答案:C

  第38题

  工程师代表仅对()负责。

  A.发包人   B.工程师   C.承包人   D.监理人

  正确答案:D

  第39题

  建设工程委托监理合同的履行中,监理人因过失造成工程重大事故后,向委托人赔偿的原则是()。

  A.按工程实际损失计算赔偿

  B.扣除合同约定的全部监理酬金

  C.赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额

  D.应当双倍返还定金

  正确答案:C

  第40题

  必须招标的某施工项目,采用评标价法评标,中标候选人中排序靠前的二位投标人甲、乙的情况如下:甲报价1000万元,评标价950万元;乙报价980万元,评标价990万元。此时()。

  A.中标人为甲,合同价为950万元  B.中标人为甲,合同价为1000万元

  C.中标人为乙,合同价为980万元  D.中标人为乙,合同价为990万元

  正确答案:B

热点推荐:2014年监理工程师考试教材变动内容视频讲解

编辑推荐:

2014年注册监理工程师考试报名专题
2014年监理工程师考试网上辅导招生简章
2004-2013监理工程师考试历年真题及答案汇总

  第41题

  某施工项目在有放射性污染的环境中施工,则()。

  A.防护措施由发包人完成,费用也由发包人承担

  B.防护措施由发包人完成,费用由承包人承担

  C.防护措施由承包人完成,费用也由承包人承担

  D.防护措施由承包人完成,费用由发包人承担

  正确答案:D

  国睿教育

  第42题

  甲公司与乙公司订立了一份总货款额为20万元的设备供货合同,合同约定的违约金为货款总值的10%,同时甲公司向乙公司给付定金5000元,后乙公司违约,给甲公司造成损失2万元,乙公司应依法向甲公司支付()。

  A.2万元   B.2.5万元   C.3万元   D.3.5万元

  正确答案:A

  第43题

  协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作,并承担有关费用的是()的义务。

  A.承包人   B.监理人   C.发包人   D.设计人

  正确答案:C

  第44题

  建设工程施工合同纠纷第一审案件的管辖地为()。

  A.工程项目投资人所在地   B.工程项目承包人所在地

  C.工程项目发包方所在地   D.工程项目所在地

  正确答案:D

  第45题

  实施监理的建设工程项目施工前,有关监理工作内容及监理权限事宜,应由()以书面形式通知承包人。

  A.总监理工程师    B.监理人

  C.发包人  D.总监理工程师代表

  正确答案:C

  第46题

  施工合同示范文本规定,非发包人的工作是()。

  A.确定水准点   B.提供进度计划

  C.开通主干道   D.组织图纸会审

  正确答案:B

  第47题

  FIDIC《施工合同条件》适用于()。

  A.大型复杂工程采用单价合同的承包方式

  B.大型复杂工程采用固定总价合同的承包方式

  C.小型简单工程采用调价合同的承包方式

  D.大型复杂工程采用成本加酬金合同的承包方式

  正确答案:A

  第48题

  施工合同的承包人经发包人同意,将专业工程分包给具有相应资质的分包人。根据《合同法》的规定,该行为属于()。

  A.债务承担

  B.债权转让

  C.债务人向第三人履行债务,

  D.由第三人向债权人履行债务

  正确答案:D

  第49题

  依据《中华人民共和国合同法》的规定,合同形式中不属于书面合同形式的是()。

  A.传真   B.电子邮件  C.登记   D.信件

  正确答案:C

  第50题

  甲向乙采购空调设备,双方因各种原因一直未签订书面合同,乙将空调设备安装调试后,甲、乙出现质量纠纷。在处理此纠纷时,合同的状态应当认定为()。

  A.已经成立   B.完备形式后成立

  C.效力待定  D.未成立

  正确答案:A

热点推荐:2014年监理工程师考试教材变动内容视频讲解

编辑推荐:

2014年注册监理工程师考试报名专题
2014年监理工程师考试网上辅导招生简章
2004-2013监理工程师考试历年真题及答案汇总

  多项选择题

  第51题

  施工合同的当事人包括()。

  A.发包人

  B.发包人法定代表人

  C.工程师

  D.承包人

  E.承包人法定代表人

  正确答案:A,D

  第52题

  合同法律关系由()等要素构成。

  A.主体   B.客体  C.行为  D.事件  E.内容

  正确答案:A,B,E

  第53题

  对索赔报告的审查通常包括以下内容:索赔事件发生的原因、()。

  A.事态调查

  B.证据资料的分析

  C.分析索赔理由

  D.列出补偿的款额,并应有详细的计算资料

  E.实际损失分析

  正确答案:A,B,C,E

  第54题

  《中华人民共和国合同法》规定可以解除合同的条件有()。

  A.因不可抗力致使不能实现合同目的

  B.在履行期限届满之前,当事人明确表示不履行主要债务

  C.当事人迟延履行主要债务

  D.当事人一方延迟履行债务或者其他违法行为,致使不能实现合同目的

  E.在履行期限届满之前,当事人以自己行为表明不履行主要债务

  正确答案:A,B,D,E

  第55题

  承包商编制施工进度计划的内容一般应包括()。

  A.实施工程的进度计划

  B.每个指定分包商施工各阶段的安排

  C.合同中规定的重要检查、检验的次序和时间

  D.保证计划实施的说明文件

  E.计划实施工程的总工期是否与合同的约定一致

  正确答案:A,B,C,D

  第56题

  工程试车中,因设计原因试车达不到验收要求时()。

  A.承包人应要求设计单位修改设计

  B.承包人按修改后的设计重新安装

  C.发包人承担修改设计的全部费用

  D.工期不应顺延

  E.承包人承担追加合同价款

  正确答案:B,C

  第57题

  按照《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,发包人收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付结算价款,则承包人有权()。

  A.将工程直接收归已有

  B.与发包人协议将该工程折价

  C.自行将该工程卖给他人

  D.申请人民法院将该工程依法拍卖

  E.就该工程拍卖的价款优先受偿

  正确答案:B,D,E

  第58题

  委托监理合同中,监理人的义务包括()。

  A.按合同约定派驻人员

  B.使用委托人提供的设施完成工作后应归还

  C.将监理机构主要成员职能分工和权限书面通知第三方

  D.负责工程施工中有关各方的协调管理

  E.负责办理施工有关的行政批准手续

  正确答案:A,B,D

  第59题

  监理工程师通常可以对承包人的索赔提出质疑的情况有很多,其中损失计算夸大是指()等。

  A.承包人以前已表明放弃索赔

  B.提交的证据不足以说明索赔的部分

  C.业主与承包人共同负有责任.责任未划分

  D.损失计算不足

  E.承包人没有采取措施避免或减少损失的部分

  正确答案:A,C,E

  第60题

  工程进度款的支付程序()。

  A.工程量计量   B.承包商提供报表  C.工程师签证

  D.建设单位支付   E.承包商检验

  正确答案:A,B,C,D

热点推荐:2014年监理工程师考试教材变动内容视频讲解

编辑推荐:

2014年注册监理工程师考试报名专题
2014年监理工程师考试网上辅导招生简章
2004-2013监理工程师考试历年真题及答案汇总

  第61题

  我国现行的监理费计算方法有()。

  A.按监理工程概预算的百分率计算

  B.按参与监理工作的年度平均人数计算

  C.由委托人和监理人按商定的其他方法计算

  D.中外合资、合作,外商独资的工程项目,双方参照国际标准协商确定

  E.按委托人提出的方法

  正确答案:A,B,C,D

  第62题

  设计人配合施工的义务包括()。

  A.设计交底

  B.解决施工中出现的设计问题

  C.工程验收

  D.编制商务标

  E.编制技术标

  正确答案:A,B,C

  第63题

  《合同法》规定,应当先履行债务的当事人有确切证据证明对方有()情况时,可以中止履行。

  A.经营状况严重恶化   B.转让财产  C.丧失商业信誉

  D.尚有履行债务能力   E.尚有提供担保

  正确答案:A,C

  第64题

  根据建设工程勘察合同示范文本的规定,发包人配合勘察人开展勘察工作的义务包括()。

  A.办理施工许可证   B.拆除地下障碍物   C.平整施工现场

  D.挖好排水沟渠   E.接通水源电源

  正确答案:B,C,D,E

  第65题

  按照《中华人民共和国招标投标法》的规定,不允许招标人在定标过程中()。

  A.与投标人就投标价格进行谈判

  B.将中标结果通知未中标的投标人

  C.强制中标人接受新的承包条件

  D.在评标委员会推荐备选中标人名单外确定中标人

  E.授权评标委员会直接确定中标人

  正确答案:A,C,E

  第66题

  索赔报告的内容应包括()。

  A.双方的责任    B.索赔的依据  C.索赔要求补偿的款项

  D.事件发生的原因  E.工期展延天数

  正确答案:B,C,D,E

  第67题

  设计人配合施工工作的要求包括()。

  A.向发包人和施工承包人进行设计交底

  B.处理有关设计问题

  C.组织施工  D.竣工验收   E.参加基础验收

  正确答案:A,B,D,E

  第68题

  关于交货验收,下列说法正确的是()。

  A.运输过程中发生的问题由供货方负责

  B.如果合同约定的货物无规定可循,也应在条款内约定合理的差额界限

  C.交付货物的数量在合理的尾差或磅差范围内,多交则退,少交则补

  D.在计算多交或少交数量时,应按订购数量和实际交货数量比较,必须考虑尾差或磅差

  E.在保修期内,凡检测不合格的物质或设备,均由供货方负责

  正确答案:B,E

  第69题

  FIDIC《施工合同条件》规定,工程师可以根据施工进展的实际情况,在认为必要时就()发布变更指令。

  A.改变合同中任何工作的数量

  B.删减部分合同约定的工作内容交由其他承包商实施

  C.改变工程任何部分标高、位置和尺寸

  D.改变任何工作的质量

  E.改变原定施工顺序和时间安排

  正确答案:A,C,D,E

  第70题

  施工合同示范文本规定,承包人的义务包括()。

  A.承担白天施工噪音扰民的赔偿费用

  B.开通施工场地与城乡公共道路的通道

  C.因承包人原因导致的夜间施工噪音罚款

  D.施工现场古树名木的保护工作

  E.办理施工许可证

  正确答案:C,D

热点推荐:2014年监理工程师考试教材变动内容视频讲解

编辑推荐:

2014年注册监理工程师考试报名专题
2014年监理工程师考试网上辅导招生简章
2004-2013监理工程师考试历年真题及答案汇总

  第71题

  施工合同示范文本通用条款中明确规定,工程师依据工程项目的需要和施工现场的实际情况,可以向承包人发出变更通知的情况有()。

  A.删减部分合同规定工作内容交给其他承包人完成

  B.更改部分工程的位置和尺寸

  C.增加部分合同中约定的工程量

  D.为了协调施工干扰而改变有关工程的施工时间和顺序

  E.要求承包人使用其投标书内没有承诺必须到场的大型施工机械,完成新增加的工程

  正确答案:B,C,D

  第72题

  在建设工程设计合同的履行中,属于发包人责任的有()。

  A.对勘察资料的正确性负责

  B.提供设计人在现场的工作条件

  C.设计成果完成后向设计审批部门办理报批手续

  D.完成施工中出现的设计变更

  E.负责设计人与承包人的工作协调

  正确答案:A,B,C

  第73题

  按照《招标投标法》的规定,()可以不进行招标,采用直接发包的方式委托建设任务。

  A.施工单项合同估算价150万元人民币

  B.重要设备的采购,单项合同估算价150万元人民币

  C.监理合同,单项合同估算价150万元人民币

  D.项目总投资4000万元,监理合同单项合同估算价30万元人民币

  E.项目总投资2000万元,监理合同单项合同估算价30万元人民币

  正确答案:A,E 国睿教育

  第74题

  工程师对承包人提出的索赔进行审查时,承包人可以提供的证据包括()。

  A.施工现场记录 B.各类财务凭证  C.合同履行过程中往来信函

  D.招标文件  E.汇率变化表

  正确答案:A,B,C,E

  第75题

  以下财产中,可以用作抵押的有()。

  A.幼儿园    B.房屋    C.学校

  D.土地所有权  E.电器

  正确答案:B,E

  第76题

  下列解决合同争议的文件中,具有法律强制力的有()。

  A.监理工程师主持下发包人和承包人达成的和解协议

  B.建设行政管理机关主持下发包人和承包人达成的调解协议

  C.仲裁机构主持下发包人和承包人达成的仲裁调解书

  D.法院主持下发包人和承包人达成的民事调解书

  E.合同管理机关主持下发包人和承包人达成的调解协议

  正确答案:C,D

  第77题

  按照材料采购合同的约定,供货方交付产品时,可以作为双方验收依据的资料包括()等。

  A.图纸    B.产品合格证    C.出厂单据

  D.样品   E.双方签订的采购合同

  正确答案:A,B,D,E

  第78题

  在施工合同履行过程中,如果发包人不按合同规定及时向承包人支付工程进度款,则承包人有权()。

  A.立即停止施工   B.要求签订延期付款协议

  C.在未达成付款协议且施工无法进行时停止施工

  D.追究违约责任   E.立即解除合同

  正确答案:B,C,D

  第79题

  勘察费用计价方式,可采用()。

  A.按国家规定的现行收费标准取费

  B.可调价合同

  C.中标价加签证

  D.实际完成工作量结算

  E.成本加酬金

  正确答案:A,C,D

  第80题

  按照《建设工程委托监理合同(示范文本)》的规定,委托人招标选择监理人签订合同后,对双方有约束力的合同文件包括()。

  A.中标函

  B.投标保函

  C.监理合同标准条件

  D.监理委托函

  E.标准、规范

  正确答案:A,C,D

热点推荐:2014年监理工程师考试教材变动内容视频讲解

编辑推荐:

2014年注册监理工程师考试报名专题
2014年监理工程师考试网上辅导招生简章
2004-2013监理工程师考试历年真题及答案汇总

展开剩余
资料下载
历年真题
精选课程
老师直播

注册电脑版

版权所有©环球网校All Rights Reserved