2016年一级建造师《工程法规》模拟练习及答案

　　环球网校小编友情提示：小编持续更新相关资讯，欢迎关注。本文为：一级建造师论坛，可以与更多考生朋友学习、交流、互动!

　　【摘要】环球网校一级建造师考试频道，为方便各位一级建造师考生更好的备考2016年一级建造师考试，特地整理一级建造师考试相关模拟试题，并附解析与参考答案，本文为2016年一级建造师《工程法规》模拟练习及答案，希望各位考生通过练习题提高自己。更多试题和资料敬请关注环球网校一级建造师考试频道或【ctrl键+D】手动收藏此页面。

　　21.某民营企业对开发的住宅类房地产项目进行施工招标。根据《招标投标法实施条例》，下列关于招标人权利的说法中，正确的是(　　)。

　　A.一般招标项目可以采取指定或者推荐老师方式组建评标委员会

　　B.中标候选人公示期间，招标人对投标人提出的异议作出答复前，应当暂停招标投标活动

　　C.招标人有权要求投标人对投标文件作出必要的澄清或者说明

　　D.招标人必须确定排名第一的中标候选人为中标人

　　22.下列属于评标委员会可以作出否决投标决定的情形是(　　)。

　　A.标报文件存在细微偏差

　　B.投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价

　　C.投标报价超过标底上下浮动范围

　　D.由于招标文件要求提交备选投标，同一投标人提交了两个以上不同的投标文件

　　23.下列关于招标代理机构的说法中，正确的是(　　)。

　　A.招标代理机构与行政机关不得存在隶属关系或者其他利益关系

　　B.建设行政主管机构可以为招标人推荐招标代理机构

　　C.招标人自行办理招标事宜的，应当经有关行政监督部门批准

　　D.招标代理机构可以在所代理的招标项目中投标或者代理投标

　　24.《建筑业企业资质等级标准》中“建筑业劳务分包企业资质等级标准”规定，承担劳务分包业务“单项业务合同额不超过企业注册资本金的(　　)”。

　　A.50%　B.100%　C.至少30%　D.5倍

　　25.评标委员会成员在评标的过程中应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担(　　)。

　　A.连带责任　B.共同责任　C.集体责任　D.个人责任

　　26.某工程项目进行施工招标，下列属于招标人与投标人相互串通的情形是(　　)。

　　A.招标人在开标后向某投标人详细介绍了招标投标情况

　　B.招标人向投标人泄露评审委员会成员信息

　　C.投标人之间竞相低价投标

　　D.投标人提供虚假财务状况和业绩

　　27.多位投标人参与某工程投标，下列属于投标人之间相互串通投标的情形是(　　)。

　　A.招标人向投标人泄露标底　B.投标人之间同属一个行业协会

　　C.投标人之间均高价投标　D.委托同一个人办理投标事宜

　　28.对“总承包单位与分包单位就分包工程承担连带责任”的正确理解是(　　)。

　　A.建设单位只能向分包单位请求赔偿，不能向总承包单位请求赔偿

　　B.在总承包单位或分包单位赔偿前，均有权要求建设单位向另一方请求赔偿

　　C.在总承包单位或分包单位赔偿后，有权依据分包合同对于不属于自己责任的赔偿向另一方进行追偿

　　D.连带责任仅限于连带赔偿责任，不连带承担其他合同义务

　　29.下列关于转包的说法中，正确的是(　　)。

　　A.将工程分包后，未在施工现场设立项目管理机构和派驻相应人员，并未对该工程的施工活动进行组织管理的，视同转包行为

　　B.将分包工程再分包的，属于转包行为

　　C.总承包单位将主体结构工程分包给其他单位的，视同转包行为

　　D.将承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别交给其他单位承包的，不属于转包行为

　　30.依法解决合同条款空缺的首选方法是(　　)。

　　A.协议补充　B.按交易习惯履行　C.按照合同有关条款履行　D.由债权人决定

　　31.下列关于建筑业企业资质管理的说法中，正确的是(　　)。

　　A.企业向资质许可机关提供信息仅限于良好行为档案信息

　　B.企业的信用档案信息无需向全社会公示

　　C.投诉举报和处理、行政处罚等不良行为不记入信用档案

　　D.企业的信用档案应包括企业基本情况、业绩、工程质量和安全、合同履约等

　　32.当事人订立合同时，一方不得将自己的意志强加给另一方。这体现了合同订立的(　　)原则。

　　A.平等　B.公平　C.自愿　D.诚实守信

　　33.根据我国《合同法》规定，对格式条款的理解发生争议的，(　　)。

　　A.有两种以上解释时，应作出有利于提供格式条款一方的解释

　　B.有两种以上解释时，应认定该条款无效

　　C.格式条款与非格式条款不一致时，应采用格式条款

　　D.格式条款与非格式条款不一致时，应采用非格式条款

　　34.某建设工程施工合同中约定了三种优先权，即①抵押权人的优先受偿权;②消费者交付全部或者大部分购房款项后对房屋所有权的优先权;③承包人就欠款工程的拍卖价款享有优先受偿权。前述三种优先权利的法定优先顺序是(　　)。

　　A.②①③　B.①②③　C.②③①　D.③②①

　　35.甲、乙双方订立的合同经人民法院判决认定为无效合同，则该合同自(　　)时起不具有法律效力。

　　A.合同订立　B.合同生效　C.当事人提起诉讼　D.法院判决生效

　　36.下列关于劳务派遣的说法中正确的是(　　)。

　　A.劳务派遣单位应当取得相应的行政许可

　　B.所有被派遣的劳动者应当实行相同的劳动报酬

　　C.劳务派遣用工是建筑行业的主要用工模式

　　D.用工单位的主要工作都可以由被派遣的劳动者承担

　　37.根据《劳动争议调解仲裁法》规定，劳动争议申请仲裁的时效期限为(　　)，仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。

　　A.2个月　B.6个月　C.1年　D.2年

　　38.某商业工程施工项目位于城市市区范围内，建筑施工噪声可能对周围环境产生一定影响。按照《环境噪声污染防治法》规定，施工过程中向周围生活环境排放施工噪声时，应当符合国家规定的(　　)。

　　A.环境噪声排放标准　B.社会生活环境噪声排放标准

　　C.工业企业场界噪声排放国家标准　D.建筑施工场界环境噪声排放标准

　　39.《民用建筑节能条例》规定，施工图设计文件审查机构应当按照民用建筑节能强制性标准对施工图设计文件进行审查;经审查不符合民用建筑节能强制性标准的，县级以上地方政府建设行政主管部门不得颁发(　　)。

　　A.规划许可证　B.施工许可证　C.图纸审查合格证明　D.质量监督备案证明

　　40.某工程项目外墙保温工程、底层隐蔽工程施工完毕后应由(　　)主持验收。

　　A.项目经理　B.项目技术负责人　C.监理工程师　D.建设单位驻工地代表

　　编辑推荐：

　　环球网校小编友情提示：小编持续更新相关资讯，欢迎关注。本文为：一级建造师论坛，可以与更多考生朋友学习、交流、互动!

　　【摘要】环球网校一级建造师考试频道，为方便各位一级建造师考生更好的备考2016年一级建造师考试，特地整理一级建造师考试相关模拟试题，并附解析与参考答案，本文为2016年一级建造师《工程法规》模拟练习及答案，希望各位考生通过练习题提高自己。更多试题和资料敬请关注环球网校一级建造师考试频道或【ctrl键+D】手动收藏此页面。

　　41.某建设项目施工中，发现地下古墓葬，因建设工期紧迫，需要对其进行抢救性发掘，则应当由(　　)组织发掘。

　　A.建设单位　B.施工单位　C.政府土地管理部门　D.政府文物行政部门

　　42.根据《安全生产法》的规定，下列情形中，不属于生产经营单位主要负责人安全生产职责的是(　　)。

　　A.对涉及安全生产的事项进行审查批准或者验收

　　B.保证本单位安全生产投入的有效实施

　　C.及时如实报告生产安全事故

　　D.建立、健全本单位安全生产责任制

　　43.某施工企业专职安全员在对安全生产进行现场监督检查时，发现安全隐患，可及时向(　　)报告。

　　A.施工企业负责人　B.建设安全主管部门

　　C.项目负责人和安全生产管理机构　D.县级以上人民政府

　　44.施工企业应建立的建设工程安全生产基本制度，其中不包括(　　)。

　　A.群防群治制度　B.安全生产责任制度

　　C.安全生产应急救援制度　D.安全责任追究制度

　　45.根据《建设工程安全生产管理条例》，关于建设单位安全责任的说法中，错误的是(　　)。

　　A.对向施工企业提供的勘察资料的真实性、正确性、完整性负责　B.进行安全施工技术交底

　　C.依法履行合同，不得压缩合同约定的工期　D.对拆除工程进行备案

　　46.项目经理是施工企业的(　　)。

　　A.法定代表人　B.法定代理人　C.委托代理人　D.指定代理人

　　47.当事人对是否为工伤有争议的，举证责任由(　　)承担。

　　A.受害职工　B.用人单位　C.鉴定机构　D.劳动部门

　　48。建筑起重机械安装单位的安全职责是(　　)。

　　A.监督检查建筑起重机械的使用情况

　　B.审核使用单位制定的建筑起重机械生产安全事故应急救援预案

　　C.编制拆装工程专项施工方案并由本单位技术负责人签字

　　D.设置相应的设备管理机构或者配备专职的设备管理人员

　　49.施工许可证与安全生产许可证之间的关系是(　　)。

　　A.两者无任何关系　B.两者同时取得

　　C.施工许可证以安全生产许可证为前提

　　D.安全生产许可证以施工许可证为前提

　　50.总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担(　　)。

　　A.补充责任　B.共同责任　C.按份责任　D.连带责任

　　51.工程监理单位与建设单位之间属于(　　)合同关系。

　　A.行纪居间　B.技术服务　C.委托代理　D.工程承包

　　52.负责特种设备安全监督管理的部门实施安全监督监察时，特种设备安全监察人员的参加人数的下限是(　　)人。

　　A.2　B.3　C.4　D.5

　　53.某施工单位拟采用某种新工艺、新技术组织施工，因其不符合现行强制性标准规定，则施工单位正确的处理程序是(　　)。

　　A.提供担保后可以实施

　　B.自行组织专题论证并经建设单位或监理单位批准后实施

　　C.由施工单位向建设行政主管部门备案后实施

　　D.提请建设单位组织专题技术论证，报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定后实施

　　54.《绿色施工导则》所倡导的“四节一环保”中，“四节”不包括(　　)。

　　A.节能　B.节材　C.节高　D.节地

　　55.甲、乙施工单位联合承包一个住宅小区建设工程，双方约定在各自施工范围内对工程质量承担责任。施工中，乙施工单位工程出现质量事故给建设单位造成50万元损失，则该损失应由(　　)。

　　A.乙承担全部责任　B.乙承担主要责任，甲承担次要责任

　　C.甲、乙承担连带责任 .　D.甲、乙按照合同比例承担责任

　　56.建设单位为工程项目办理质量监督手续应在(　　)。

　　A.领取工程规划许可证前　B.领取工程规划许可证时

　　C.领取施工许可证前　D.领取施工许可证后

　　57.某建筑节能分部工程施工完毕后，由(　　)组织相关单位人员进行节能分部分项工程的检查验收。

　　A.建设单位　B.设计单位　C.监理单位　D.施工单位

　　58.某工程保修合同中约定防水工程保修期为3年，工程竣工交付使用后第4年发现屋面防水出现渗漏，则(　　)。

　　A.施工单位不再承担保修责任　B.建设单位自己负责维修

　　C.施工单位仍须承担保修责任　D.防水材料厂家承担维修责任

　　59.民事诉讼是指(　　)在当事人和其他诉讼参与人的参加下，以审理裁判执行方式解决纠纷的活动。

　　A.仲裁委员会　B.人民调解委员会　C.人民检察院　D.人民法院

　　60.北京施工企业与深圳销售公司于2011年7月在长沙市签订了建筑材料买卖合同。合同约定将材料运送到上海市的工程所在地，并约定合同争议由“原告所在地或者合同签订地人民法院管辖”。后因北京施工企业拖欠货款，深圳销售公司在深圳市的法院起诉北京施工企业。下列关于管辖权的说法中，正确的是(　　)。

　　A.深圳市的人民法院或长沙市的人民法院均有管辖权　B.北京市的人民法院有管辖权

　　C.上海市的人民法院有管辖权　D.合同约定的管辖法院条款无效

　　编辑推荐：

　　环球网校小编友情提示：小编持续更新相关资讯，欢迎关注。本文为：一级建造师论坛，可以与更多考生朋友学习、交流、互动!

　　【摘要】环球网校一级建造师考试频道，为方便各位一级建造师考生更好的备考2016年一级建造师考试，特地整理一级建造师考试相关模拟试题，并附解析与参考答案，本文为2016年一级建造师《工程法规》模拟练习及答案，希望各位考生通过练习题提高自己。更多试题和资料敬请关注环球网校一级建造师考试频道或【ctrl键+D】手动收藏此页面。

　　61.由人民法院指定举证期限的，指定的期限不得少于(　　)日。

　　A.5　B.7　C.15　D.30

　　62.甲公司和乙公司于2012年2月1日签订了《工程结算协议》。其中约定：甲应于2012年5月9日前付清全部剩余工程款270万元。因甲未按期付款，乙于2013年12月5日向甲送达催款函。2014年1月9日甲书面复函同意付款但请求延期支付。据此，乙追款的诉讼时效从(　　)起算。

　　A.2012年2月1日　B.2012年5月9日　C.2013年12月5日　D.2014年1月9日

　　63.根据我国《民事诉讼法》，当事人申请司法确认调解协议，由双方当事人依法共同向(　　)基层人民法院提出。

　　A.被告住所地　B.原告住所地　C.调解协议签订地　D.调解组织所在地

　　64.建设单位与施工单位希望通过仲裁方式解决施工合同纠纷。下列双方达成的仲裁协议中，不产生法律效力的是(　　)。

　　A.在施工合同中约定仲裁条款　B.在发生争议后双方通过电子邮件达成仲裁协议

　　C.双方的法定代表人通过电话达成仲裁协议　D.双方订立书面仲裁协议

　　65.关于仲裁的开庭和审理，以下说法正确的是(　　)。

　　A.仲裁开庭审理必须经当事人达成一致　B.当事人可以协议仲裁不开庭审理

　　C.仲裁审理案件应当公开进行　D.当事人不能协商确定仲裁程序

　　66.以下关于人民调解的说法中，错误的是(　　)。

　　A.人民调解委员会调解民间纠纷可收取必要服务费用

　　B.人民调解委员会是依法设立的调解民间纠纷的群众性组织

　　C.人民调解委员会经调解达成的调解协议具有法律约束力

　　D.当事人对人民调解委员会经调解达成的调解协议不得起诉

　　67.根据我国《行政许可法》，尚未制定法律、行政法规和地方性法规的，因行政管理的需要，确需立即实施行政许可的，省、自治区、直辖市人民政府规章可以设定临时性的行政许可。临时性的行政许可实施满(　　)需要继续实施的，应当提请本级人民代表大会及其常务委员会制定地方性法规。

　　A.3个月　B.6个月　C.1年　D.2年

　　68.根据我国《行政强制法》，当事人在法定期限内不申请行政复议或者提起行政诉讼，又不履行行政决定的，没有行政强制执行权的行政机关可以自期限届满之日起(　　)内，依法申请人民法院强制执行。

　　A.15日　B.1个月　C.3个月　D.2年

　　69.行政诉讼中，原告向两个以上有管辖权的人民法院提起诉讼的，由(　　)人民法院管辖。

　　A.最先收到起诉状的　B.共同上一级法院指定的

　　C.被告最先提交书面答辩状的　D.最先收取案件受理费的

　　70.基层人民法院审理行政诉讼案件，应当在立案之日起三个月内作出第一审判决。有特殊情况需要延长的，由(　　)批准。

　　A.高级人民法院　B.最高人民法院　C.中级人民法院　D.该基层法院院长

　　编辑推荐：

　　环球网校小编友情提示：小编持续更新相关资讯，欢迎关注。本文为：一级建造师论坛，可以与更多考生朋友学习、交流、互动!

　　【摘要】环球网校一级建造师考试频道，为方便各位一级建造师考生更好的备考2016年一级建造师考试，特地整理一级建造师考试相关模拟试题，并附解析与参考答案，本文为2016年一级建造师《工程法规》模拟练习及答案，希望各位考生通过练习题提高自己。更多试题和资料敬请关注环球网校一级建造师考试频道或【ctrl键+D】手动收藏此页面。

　　二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有一个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)

　　71.下列工程施工中所使用的材料，必须实施见证取样和送检的是(　　)。

　　A.所有商品混凝土试块　B.地下、屋面、厕浴间使用的防水材料

　　C.拌制砌筑砂浆的水泥　D.抹灰砂浆中水泥

　　E.承重结构的钢筋及连接接头试件

　　72.下列情形之中，可以认定为投标人相互串通投标的有(　　)。

　　A.不同投标人的投标文件相互混装

　　B.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标

　　C.招标人授意投标人撤换、修改投标文件

　　D.不同投标人委托同一单位办理投标

　　E.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一招标项目不同阶段的投标。

　　73.当事人对法院管辖权有异议，应当在(　　)提出。

　　A.第一次开庭时　B.提交答辩状期间

　　C.被告收到起诉状副本之日起15日内

　　D.法庭辩论终结前　E.第一审判决作出前

　　74.下列不属于施工单位应承担质量保修责任的情形是(　　)。

　　A.施工单位采购材料不合格导致的质量缺陷　B.设计原因导致的质量缺陷　C.自然灾害导致的屋面板损坏

　　D.劳务分包作业人员疏忽造成墙体空洞缺陷　E.使用者装修改造致使墙体损坏

　　75.施工合同可撤销、可变更的情形有(　　)。

　　A.合同内容显失公平　B.以欺诈手段订立的损害国家利益的合同　C.违反建筑法的强制性规定的合同

　　D.订立合同时对合同内容存在重大误解的　E.损害社会公共利益的合同

　　76.根据我国《合同法》的规定，不可抗力主要表现为(　　)。

　　A.订立合同时不能预见　B.对其发生和后果不可避免并不能克服

　　C.对其发生的后果可采取措施避免　D.对其规律不可抗拒　E.对其产生的后果不能承受

　　77.买卖合同中出卖人的主要义务包括(　　)。

　　A.交付标的物　B.将标的物的使用权转移给买受人　C.标的物质量应符合约定

　　D.保证第三人不得向买受人主张任何权利　　E.交付有关单证和资料

　　78.融资租赁合同中属于出租人的义务有(　　)。

　　A.向出卖人支付价金的义务　B.标的物的瑕疵担保义务　C.支付租金的义务

　　D.协助承租人索赔的义务　E.保证承租人对租赁物占有和使用的义务

　　79.按《环境噪声污染防治法》规定，产生环境噪声污染的企业事业单位，必须保持防治环境噪声污染的设施的正常使用;(　　)环境噪声污染防治设施的，必须事先报经环境保护行政主管部门批准。

　　A.报装　B.维修　C.调试　D.拆除　E.闲置

　　80.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工企业安全生产的资质要素主要体现为(　　)指标。

　　A.注册资本　B.技术装备　C.专业技术人员　D.企业效益　E.职工学历水平

　　81.某施工企业从事施工活动，但未取得安全生产许可证，因此可能承担的法律责任有(　　)。

　　A.民事责任　B.刑事责任　C.行政责任　D.违宪责任　E.国家赔偿责任

　　82.《国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》所指的安全生产第一责任人包括(　　)。

　　A.企业主要负责人　B.实际控制人　C.项目经理　D.技术负责人　E.安全管理员

　　83.施工作业人员应当享有的主要安全生产权利包括(　　)。

　　A.知情权　B.建议权　C.拒绝违章指挥权　D.休息权　E.获得奖励权

　　84.应当认定为工伤的有(　　)。

　　A.在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的

　　B.在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的

　　C.患重大疾病的　D.上下班途中，受到因本人主要责任的交通事故

　　E.因工外出期间，由于工作原因发生事故下落不明的

　　85.以下能够引起债的发生法律事实的有(　　)。

　　A.债务相互抵消　B.行为人不法侵害他人的财产权　C.无因管理　D.不当得利　E.提存

　　编辑推荐：

　　环球网校小编友情提示：小编持续更新相关资讯，欢迎关注。本文为：一级建造师论坛，可以与更多考生朋友学习、交流、互动!

　　【摘要】环球网校一级建造师考试频道，为方便各位一级建造师考生更好的备考2016年一级建造师考试，特地整理一级建造师考试相关模拟试题，并附解析与参考答案，本文为2016年一级建造师《工程法规》模拟练习及答案，希望各位考生通过练习题提高自己。更多试题和资料敬请关注环球网校一级建造师考试频道或【ctrl键+D】手动收藏此页面。

　　86.授予专利权的发明和实用新型，应当具备(　　)。

　　A.新颖性　B.地域性　C.创造性　D.时间性　E.双重性

　　87.甲、乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证。关于在保证期间内发生债权、债务转让及保证责任的承担，下列说法正确的是(　　)。

　　A.甲转让其债权时，必须书面通知乙　B.乙转让其债务时，丙的保证依然有效

　　C.甲转让其债权后，丙应继续承担保证责任

　　D.乙经甲许可转让其债务时，经丙书面同意后，丙继续承担保证责任

　　E.合同权利义务转让的，丙不再承担保证责任

　　88.抵押期间，抵押人转让已办理登记的抵押物，应当(　　)。

　　A.通知抵押权人　B.经抵押权人同意　C.重新办理抵押登记　D.经受让人许可　E.告知受让人

　　89.工程重大安全事故罪的犯罪主体可以是(　　)。

　　A.建设单位　B.施工单位　C.安全生产监督机构　D.监理单位　E.主要责任人

　　90.建筑业企业资质序列包括(　　)。

　　A.施工总承包　B.专业分包　C.劳务分包　D.工程总承包　E.专业承包

　　91.根据《招标投标法实施条例》，按照国家有关规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，应当报项目审批、核准部门审批、核准的有(　　)。

　　A.投标人的组织形式　B.招标公告　C.招标方式　D.招标范围　E.招标组织形式

　　92.《招标投标法实施条例》规定，国有资金占控股或者主导地位的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。当排名第一的中标候选人有(　　)情形的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。

　　A.放弃中标　B.因不可抗力提出不能履行合同

　　C.招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交

　　D.被查实存在影响中标结果的违法行为　E.他人对中标结果提出异议的

　　93.建设工程项目采用招标投标方式进行的，中标人的投标应符合下列(　　)要求。

　　A.能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准

　　B.能够满足招标文件的实质性要求　C.经评审的投标价格最低

　　D.投标价格低于成本　E.经评审的投标价格最高

　　94.建设工程项目采用招标投标方式进行，投标人有下列(　　)情形的，评标委员会应当否决其投标。

　　A.投标文件盖有投标单位公章和授权委托人签字，但没有单位负责人签字

　　B.投标联合体没有提交共同投标协议　C.经评审的投标价格最高

　　D.投标价格低于成本　E.不同投标人的投标文件由同一个单位编制

　　95.以下可以对投标人处中标项目金额的5‰～10‰罚款的情形有(　　)。

　　A.投标人相互串通投标谋取中标的

　　B.投标人与招标人串通投标谋取中标的

　　C.投标人以向招标人行贿的手段谋取中标的

　　D.投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的

　　E.招标人和中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同

　　96.下列属于工程总承包方式的是(　　)。

　　A.设计施工总承包(D—B)　B.设计采购施工(EPC)\交钥匙总承包

　　C.采购一施工总承包(P—C)　D.建设转让总承包(B—T)　E.设计采购总承包(E—P)

　　97.根据我国《合同法》规定，合同订立应当遵循(　　)。

　　A.合法原则　B.对等原则　C.快捷原则　D.公平原则　E.强制原则

　　98.甲公司开发某大型商贸楼项目，乙公司中标并签订施工总承包合同。施工中，乙公司将消防工程分包给丙公司，丙公司又将消防工程中的劳务作业违法分包给包工头秦某，导致消防工程出现质量问题。甲公司可以将(　　)提起诉讼。

　　A.乙公司列为被告　B.乙公司和丙公司列为共同被告　C.乙公司和秦某列为共同被告

　　D.乙公司、丙公司和秦某列为共同被告　E.丙公司的法定代表人和秦某列为共同被告

　　99.我国的调解方式主要有(　　)。

　　A.法院调解　B.自行调解　C.人民调解　D.行政调解　E.仲裁调解

　　100.行政机关作出强制执行决定前，应当事先催告当事人履行义务。催告应当以书面形式作出，载明的事项包括(　　)。

　　A.当事人有权提起行政复议或行政诉讼　B.涉及金钱给付的，应当有明确的金额和给付方式

　　C.履行义务的方式　D.履行义务的期限　E.当事人依法享有的陈述权和申辩权

　　编辑推荐：

　　环球网校小编友情提示：小编持续更新相关资讯，欢迎关注。本文为：一级建造师论坛，可以与更多考生朋友学习、交流、互动!

　　【摘要】环球网校一级建造师考试频道，为方便各位一级建造师考生更好的备考2016年一级建造师考试，特地整理一级建造师考试相关模拟试题，并附解析与参考答案，本文为2016年一级建造师《工程法规》模拟练习及答案，希望各位考生通过练习题提高自己。更多试题和资料敬请关注环球网校一级建造师考试频道或【ctrl键+D】手动收藏此页面。

　　参考答案及详细解析

　　一、单项选择题

　　1.A【解析】B项属于经济法，C项属于社会法，D项属于行政法。故A为正确选项。

　　2.C【解析】经人民调解委员会调解达成调解协议后，双方当事人认为有必要的，可以按照《民事诉讼法》的规定，自调解协议生效之日起30日内共同向调解组织所在地基层人民法院申请司法确认调解协议。故C为正确选项。

　　3.B【解析】在当事人之间因产生了合同法律关系，也就是产生了权利义务关系，便设立了债的关系。任何合同关系的设立，都会在当事人之间发生债权债务的关系。案例描述：当事人双方先对不动产转让达成合意或约定，乙方未履行其相关义务(办理不动产转让登记)，产生违约责任，构成合同之债。故B为正确选项。

　　4.C【解析】《合同法》第90条规定：“当事人订立合同后合并的，由合并后的法人或者其他组织行使合同权利，履行合同义务。当事人订立合同后分立的，除债权人和债务人另有约定外，由分立的法人或者其他组织对合同的权利和义务享有连带债权，承担连带债务”，即企业法人合并、分立不影响原先合同的效力。故C为正确选项。

　　5.C【解析】代理人知道被委托代理的事项违法仍然进行代理活动的，或者被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的，由被代理人和代理人负连带责任。故C为正确选项。

　　6.C【解析】动产质押是指债务人或者第三人将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。故C为正确选项。

　　7.B【解析】《物权法》第23条规定：“动产物权的设立和转让，自交付时发生效力，但法律另有规定的除外”;第27条规定：“动产物权转让时，双方又约定由出让人继续占有该动产的，物权自该约定生效时发生效力”。故B为正确选项。

　　8.C【解析】《合同法》第91条规定：“债权、债务同归于一人”的，合同的权利、义务终止。本题甲、乙公司兼并，也称混同，即指某一具体之债的债权人和债务人合为一体，产生合同权利、义务终止的法律效果。故C为正确选项。

　　9.C【解析】知识产权与其他财产所有权都具有的绝对排他性，就是其专有性。权利人对智力成果享有专有权，其他人若要利用这一成果必须经过权利人同意，否则构成侵权。例如《专利法》第60条规定：未经专利权人许可，实施其专利，即侵犯其专利权，……认定侵权行为成立的，可以责令侵权人立即停止侵权行为。故C为正确选项。

　　10.B【解析】知识产权作为一种无形财产权，对其进行法律保护不同于有形财产，从而也就具有了不同于有形财产的法律特征;即：财产权和人身权的双重属性、专有性、地域性、期限性。而发明权是知识产权的一种，其特征包括：新颖性、创造性和实用性。故B为正确选项。

　　11.D【解析】《担保法》规定，同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押物所得的价款按照以下规定清偿：(1)抵押合同已登记生效的，按抵押物登记的先后顺序清偿;顺序相同的，按照债权比例清偿。(2)抵押合同自签订之日起生效的，如果抵押物未登记的，按照合同生效的先后顺序清偿，顺序相同的，按照债权比例清偿。抵押物已登记的先于未登记的受偿。本题既有登记抵押，也有未登记抵押，所以按照登记抵押优先顺序清偿。故D为正确选项。

　　12.A【解析】建筑工程一切险的被保险人范围较宽，所有在工程进行期间，对该项工程承担一定风险的有关各方(即具有可保利益的各方)，均可作为被保险人。具体包括：(1)业主或工程所有人;(2)承包商或者分包商;(3)技术顾问等。但不包括与被保险的工程无利害关系的人。故A为正确选项。

　　13.B【解析】《行政处罚法》第3条规定：“公民、法人或者其他组织违反行政管理秩序的行为，应当给予行政处罚的，依照本法由法律法规或者规章规定，并由行政机关依照本法规定的程序实施”。刑事处罚不归国家行政机关作出;行政处分的对象是对行政机关及其事业单位内部人员;民事责任是基于违反合同、侵权、无因管理、不当得利而承担的责任，不属于违反行政管理秩序的范畴。故B为正确选项。

　　14.A【解析】《合同法》第45条规定：当事人对合同的效力可以约定附条件。附生效条件的合同，自条件成就时生效。附解除条件的合同，自条件成就时失效。本题所列条件成就时合同终止，属于附解除条件的合同。故A为正确选项。

　　15.A【解析】根据《建筑工程施工许可管理办法》规定，申请领取施工许可证应当具备相应条件，其中包括：……(2)在城市规划区的建筑工程，已经取得建设工程规划许可证;(3)施工场地已经基本具备施工条件，需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求;……(5)有满足施工需要的施工图纸及技术资料，施工图设计文件已按规定进行了审查;……(7)建设资金已经落实，建设工期不足1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的50%，建设工期超过1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的30%。本题中，拆迁进度虽超过50%，但尚不能确定是否满足施工条件;设计院虽完成施工图设计，但尚未审查通过;资金到位率尚不满足要求。故A为正确选项。

　　16.D【解析】注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续3年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。商标局应当自收到申请之日起9个月内做出决定。有特殊情况需要延长的，经国务院工商行政管理部门批准，可以延长3个月。故D为正确选项。

　　17.C【解析】《建筑业企业资质管理规定》第16条规定：资质有效期届满，企业需要延续资质证书有效期的，应当在资质证书有效期届满60日前，申请办理资质延续手续。故C为正确选项。

　　18.C【解析】《注册建造师管理规定》第13条规定：在注册有效期内，注册建造师变更执业单位，应当与原聘用单位解除劳动关系，并按照相关规定办理变更注册手续，变更注册后仍延续原注册有效期。C为正确选项。

　　19.B【解析】据根《招标投标法》第3条和《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的相关规定，本题ABCD选项都属于应当招标的范围。但是，根据《招标投标法实施条例》第8条的规定，只有“国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标”，其他项目则可以选择采取公开招标或者邀请招标方式。故B为正确选项。

　　20.A【解析】《招标投标法实施条例》第51条规定：“投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价”的，评标委员会应当否决其投标;第49条规定：“招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据”;《招标投标法》第40条规定：“招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人”。故A为正确选项。

　　编辑推荐：

　　环球网校小编友情提示：小编持续更新相关资讯，欢迎关注。本文为：一级建造师论坛，可以与更多考生朋友学习、交流、互动!

　　【摘要】环球网校一级建造师考试频道，为方便各位一级建造师考生更好的备考2016年一级建造师考试，特地整理一级建造师考试相关模拟试题，并附解析与参考答案，本文为2016年一级建造师《工程法规》模拟练习及答案，希望各位考生通过练习题提高自己。更多试题和资料敬请关注环球网校一级建造师考试频道或【ctrl键+D】手动收藏此页面。

　　21.B【解析】《招标投标法实施条例》第46条规定：“除招标投标法第37条规定的特殊招标项目外，依法必须进行招标的项目，其评标委员会的老师成员应当从评标老师库内相关专业的老师名单中以随机抽取方式确定。任何单位和个人不得以明示、暗示等任何方式指定或者变相指定参加评标委员会的老师成员”。第54条规定：“投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前，应当暂停招标投标活动”;根据《招标投标法实施条例》第52条的规定，“招标人无权就投标文件中含义不明确的内容、明显文字或者计算错误等要求投标人作出必要的澄清或者说明”;第55条规定：“国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人”，但对于民营资金占控股或者主导地位的项目，法律没有规定，招标人有权在中标候选人中自主确定中标人。故B为正确选项。

　　22.B【解析】《招标投标法实施条例》第51条规定，有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：(1)投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字;(2)投标联合体没有提交共同投标协议;(3)投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件;(4)同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外;(5)投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价;(6)投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应;(7)投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。故B为正确选项。

　　23.A【解析】《招标投标法》第14条规定：“招标代理机构与行政机关和其他国家机关不得存在隶属关系或者其他利益关系”;第12条规定：“招标人有权自行选择招标代理机构，委托其办理招标事宜。任何单位和个人不得以任何方式为招标人指定招标代理机构”;“依法必须进行招标的项目，招标人自行办理招标事宜的，应当向有关行政监督部门备案”;《招标投标法实施条例》第13条规定：“招标代理机构不得在所代理的招标项目中投标或者代理投标，也不得为所代理的招标项目的投标人提供咨询”。故A为正确选项。

　　24.D【解析】《建筑业企业资质等级标准》中“建筑业劳务分包企业资质等级标准”规定，承担劳务分包业务“单项业务合同额不超过企业注册资本金的5倍”。故D为正确选项。

　　25.D【解析】《招标投标法》第44条规定：“评标委员会成员应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任”。故D为正确选项。

　　26.B【解析】根据《招标投标法实施条例》第41条规定，“招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人”的，或者“招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息”的，均属于招标人与投标人串通投标。本题中，A选项是开标之后的行为，不属于招标人与投标人串通投标;而C和D选项不涉及与招标人之间的串通行为。故B为正确选项。

　　27.D【解析】根据《招标投标法实施条例》第39条规定，投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容，或者属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标的，均属于投标人相互串通投标;第40条规定“不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜”的，视为投标人相互串通投标。本题中，A选项属于招标人与投标人相互串通投标;B选项虽然投标人同属一个行业协会，但并没有协同投标行为;C选项虽然投标人之间均高价投标，但并没有共同协商投标报价，所以均不符合题意;D选项属于法定视为投标人相互串通投标情形。故D为正确选项。

　　28.C【解析】《招标投标法》第48规定：“中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任”。《建设工程质量管理条例》第27条规定：“总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任”。《建设工程安全生产管理条例》第24条规定：“分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任”。由此可见，总承包单位与分包单位就分包工程承担连带责任，当分包工程出现质量、安全或者违约责任时，建设单位既可向总承包单位请求赔偿，也可向分包单位请求赔偿。在总承包单位或分包单位进行赔偿后，有权依据分包合同对于不属于自己责任的赔偿向另一方进行追偿。故C为正确选项。

　　29.A【解析】《建筑法》第29条规定：“禁止分包单位将其承包的工程再分包”，《建设工程质量管理条例》第78条规定：“分包单位将其承包的建设工程再分包的”，或者“施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的”行为，均属于违法分包。《建筑法》第28条规定：“禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人”，《建设工程质量管理条例》第78条进一步明确规定：“本条例所称转包，是指承包单位承包建设工程后，不履行合同约定的责任和义务，将其承包的全部建设工程转给他人或者将其承包的全部建设工程7肢解以后以分包的名义分别转给其他单位承包的行为”。《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》第11条和第13条规定：“分包工程发包人应当设立项目管理机构，组织管理所承包工程的施工活动”。“分包工程发包人将工程分包后，未在施工现场设立项目管理机构和派驻相应人员，并未对该工程的施工活动进行组织管理的，视同转包行为”。本题中，A选项视同转包;B和C选项应当属于违法分包;D选项应当属于转包。故A为正确选项。

　　30.A【解析】《合同法》第61条规定：合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充;不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。故A为正确选项。

　　31.D【解析】《建筑业企业资质管理规定》第31条规定：“企业应当按照有关规定，向资质许可机关提供真实、准确、完整的企业信用档案信息”。“企业的信用档案应当包括企业基本情况、业绩、工程质量和安全、合同履约等情况。投诉举报和处理、行政处罚等情况应当作为不良行为记入其信用档案”。“企业的信用档案信息按照有关规定向社会公示”。故D为正确选项。

　　32.A【解析】《合同法》第3条规定：“合同当事人的法律地位平等，一方不得将自己的意志强加给另一方”，即平等原则;第4条规定：“当事人依法享有自愿订立合同的权利，任何单位和个人不得非法干预”，即自愿原则;第5条规定：“当事人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务”，即公平原则;第6条规定：“当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则”，即诚实信用原则。故A为正确选项。

　　33.D【解析】《合同法》第41条规定：对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释。对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。格式条款和非格式条款不一致的，应当采用非格式条款。故D为正确选项。

　　34.C【解析】根据《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》，(1)人民法院在审理房地产纠纷案件和办理执行案件中，应当依照《合同法》第286条的规定，认定建筑工程的承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权;(2)消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人。本题中，“②消费者已交付全部或者大部分购房款后对房屋所有权的优先权”排序最前，“③承包人就该工程欠款的拍卖价款享有优先受偿权”排第二，“①一般抵押权人的优先受偿权”排序最后。故C为正确选项。

　　35.A【解析】《合同法》第56条规定：“无效的合同或者被撤销的合同自始没有法律约束力”。故A为正确选项。

　　36.A【解析】《劳动合同法》第57条规定：“经营劳务派遣业务，应当向劳动行政部门依法申请行政许可;经许可的，依法办理相应的公司登记。未经许可，任何单位和个人不得经营劳务派遣业务”;第63条规定：“被派遣劳动者享有与用工单位的劳动者同工同酬的权利。用工单位应当按照同工同酬原则，对被派遣劳动者与本单位同类岗位的劳动者实行相同的劳动报酬分配办法”。劳务派遣是特殊的劳动合同用工方式，它不是建筑行业的主要用工模式;第66条规定：“劳务派遣用工是补充形式，只能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上实施”。故A为正确选项。

　　37.C【解析】按照《劳动争议调解仲裁法》第27条规定，劳动争议申请仲裁的时效期间为1年。仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。故C为正确选项。

　　38.D【解析】工业生产、建筑施工、交通运输和社会生活中都会产生干扰周围生活环境的噪声，建筑施工噪声是其中一类噪声，它是指在建筑施工过程中产生的干扰周围生活环境的声音。按照《环境噪声污染防治法》第28条规定：在城市市区范围内向周围生活环境排放建筑施工噪声的，应当符合国家规定的建筑施工场界环境噪声排放标准。故D为正确选项。

　　39.B【解析】《民用建筑节能条例》第13条规定：“施工图设计文件审查机构应当按照民用建筑节能强制性标准对施工图设计文件进行审查;经审查不符合民用建筑节能强制性标准的，县级以上地方人民政府建设主管部门不得颁发施工许可证”。故’B为正确选项。

　　40.C【解析】《民用建筑节能条例》第16条规定：“未经监理工程师签字，墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备不得在建筑上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工”。《建筑工程施工质量验收统一标准》规定：“节能工程的检验批验收和隐蔽工程验收应由监理工程师主持，施工单位相关专业的质量检查员与施工员参加”。故C为正确选项。

　　编辑推荐：

　　环球网校小编友情提示：小编持续更新相关资讯，欢迎关注。本文为：一级建造师论坛，可以与更多考生朋友学习、交流、互动!

　　【摘要】环球网校一级建造师考试频道，为方便各位一级建造师考生更好的备考2016年一级建造师考试，特地整理一级建造师考试相关模拟试题，并附解析与参考答案，本文为2016年一级建造师《工程法规》模拟练习及答案，希望各位考生通过练习题提高自己。更多试题和资料敬请关注环球网校一级建造师考试频道或【ctrl键+D】手动收藏此页面。

　　41.D【解析】《文物保护法》第30条规定：“确因建设工期紧迫或者有自然破坏危险，对古文化遗址、古墓葬急需进行抢救发掘的，由省、自治区、直辖市人民政府文物行政部门组织，并同时补办审批手续”。故D为正确选项。

　　42.A【解析】《安全生产法》第17条规定，生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：(1)建立、健全本单位安全生产责任制;(2)组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程;(3)保证本单位安全生产投入的有效实施;(4)督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患;(5)组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案;(6)及时、如实报告生产安全事故。《安全生产法》第54条规定：“对安全生产负有监督管理职责的部门依照有关法律、法规的规定，对涉及安全生产的事项需要审查批准(包括批准、核准、许可、注册、认证、颁发证照等)或者验收的，必须严格依照有关法律、法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件和程序进行审查”。故A为正确选项。

　　43.C【解析】《建设工程安全生产管理条例》第23条规定：“专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告;对违章指挥、操作的，应当立即制止”。故C为正确选项。

　　44.C【解析】根据《安全生产法》以及《建设工程安全生产管理条例》第一章总则的相关规定，建设工程安全生产管理基本制度的主要内容有安全生产责任制度、群防群治制度、安全生产教育培训制度、安全责任追究制度等。因此，A、B、D不是正确选项。C选项的应急救援属于防灾减损的机制，不是安全生产的基本制度，干扰性较强。故C为正确选项。

　　45.B【解析】《建设工程安全生产管理条例》第6条规定：“建设单位应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物，地下工程的有关资料，保证资料的真实、准确、完整”;第7条规定：“建设单位不得压缩合同约定的工期”;第11条规定：“建设单位应当在拆除工程施工15日前，将有关资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案”;第27条规定：“建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认”。本题中，只有B选项不属于建设单位的安全责任。故B为正确选项。

　　46.C【解析】《民法通则》第38条规定：“依照法律或者法人组织章程规定，代表法人行使职权的负责人，是法人的法定代表人”;第64条规定：“委托代理人按照被代理人的委托行使代理权，法定代理人依照法律的规定行使代理权，指定代理人按照人民法院或者指定单位的指定行使代理权”。施工企业的工程项目负责人即项目经理，是接受企业法定代表人的委托，在授权范围内以施工企业的名义独立从事施工管理活动，其后果由施工企业承担。故C为正确选项。

　　47.B【解析】《工伤保险条例》第19条规定：“职工或者其近亲属认为是工伤，用人单位不认为是工伤的，由用人单位承担举证责任”。故B为正确选项。

　　48.C【解析】《建筑起重机械安全监督管理规定》第12条规定，安装单位的安全职责包括：“按照安全技术标准及建筑起重机械性能要求，编制建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案，并由本单位技术负责人签字”。故C选项属于安装单位的安全职责。而A选项属于监理单位的安全职责，B选项属于总包单位的安全职责，D选项属于使用单位的安全职责。故C为正确选项。

　　49.C

　　【解析】根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，县级以上人民政府建设主管部门应当加强对建筑施工企业安全生产许可证的监督管理。建设主管部门在审核发放施工许可证时，应当对已经确定的建筑施工企业是否有安全生产许可证进行审查，对没有取得安全生产许可证的，不得颁发施工许可证。故C为正确选项。

　　50.D【解析】根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。故D为正确选项。

　　51.C【解析】《民法通则》第64条规定：“委托代理人按照被代理人的委托行使代理权”。《合同法》第276条规定：“建设工程实行监理的，发包人应当与监理人采用书面形式订立委托监理合同。发包人与监理人的权利和义务以及法律责任，应当依照本法委托合同以及其他有关法律、行政法规的规定”。《建设工程质量管理条例》第12条规定：“实行监理的建设工程，建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理”;第36条规定：“工程监理单位应当依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同，代表建设单位对工程质量实施监理，并对施工质量承担监理责任”。由此可见，监理与建设单位之间是委托代理关系。故C为正确选项。

　　52.A【解析】《特种设备安全监察条例》第56条规定：“特种设备安全监督管理部门对特种设备生产、使用单位和检验检测机构实施安全监察时，应当有2名以上特种设备安全监察人员参加，并出示有效的特种设备安全监察人员证件”。故A为正确选项。

　　53.D【解析】《实施工程建设强制性标准监督规定》第5条规定：“工程建设中拟采用的新技术、新工艺、新材料，不符合现行强制性标准规定的，应当由拟采用单位提请建设单位组织专题技术论证，报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定”。故D为正确选项。

　　54.【解析】“四节”包括节能、节地、节水、节材四个方面，没有规定“节高”。故C为正确选项。

　　55.C【解析】《建筑法》第58条规定：“建筑施工企业对工程的施工质量负责”。《招标投标法》第31条规定：“联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任”。故C为正确选项。

　　56.C【解析】《建设工程质量管理条例》第13条规定：“建设单位在领取施工许可证或者开工报告之前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续”。《建筑工程施工许可管理办法》第4条规定的申请领取施工许可证应当具备的条件就包括“(六)有保证工程质量和安全的具体措施。……并按照规定办理了质量、安全监督手续”。因此，建设单位应在领取施工许可证或者开工报告之前，依法办理工程质量监督手续，接受政府主管部门的工程质量监督。故C为正确选项。

　　57.C【解析】《民用建筑节能条例》第16条规定：“墙体、屋面的保,N-Y-程施工时，监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式实施监理”。“未经监理工程师签字，墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备不得在建筑上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工”。因此，应由监理单位组织相关人员对节能工程进行分部分项验收。故C为正确选项。

　　58.C【解析】《建设工程质量管理条例》第40条第(二)项规定的“屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙的防渗漏”的最低保修期限为5年。本题合同约定的保修期限违反了法律、行政法规的强制性规定，因此是无效的，施工单位仍应按照法定最低的5年期限承担保修责任。故C为正确选项。

　　59.D【解析】《民事诉讼法》第3条规定：“人民法院受理公民之间、法人之间、其他组织之间以及他们相互之间因财产关系和人身关系提起的民事诉讼，适用本法的规定”;第6条规定：“民事案件的审判权由人民法院行使”。而仲裁委员会是仲裁途径解决民事争议的机构，人民调解委员会是以调解方式解决民事争议的机构，人民检察院是国家的法律监督机关，代表国家行使检察权，不是民事诉讼中行使审判权的主体。故D为正确选项。

　　60.A【解析】《民事诉讼法》第23条规定：“因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖”;第34条规定：“合同或者其他财产权益纠纷的当事人可以书面协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定”。本题中，当事人约定由“原告所在地或者合同签订地人民法院管辖”符合法律规定。故A为正确选项。

　　编辑推荐：

　　环球网校小编友情提示：小编持续更新相关资讯，欢迎关注。本文为：一级建造师论坛，可以与更多考生朋友学习、交流、互动!

　　【摘要】环球网校一级建造师考试频道，为方便各位一级建造师考生更好的备考2016年一级建造师考试，特地整理一级建造师考试相关模拟试题，并附解析与参考答案，本文为2016年一级建造师《工程法规》模拟练习及答案，希望各位考生通过练习题提高自己。更多试题和资料敬请关注环球网校一级建造师考试频道或【ctrl键+D】手动收藏此页面。

　　61.D【解析】《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第33条规定：“由人民法院指定举证期限的，指定的期限不得少于三十日，自当事人收到案件受理通知书和应诉通知书的次日起计算”。故D为正确选项。

　　62.D【解析】《民法通则》第140条规定：“诉讼时效因提起诉讼当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。从中断时起，诉讼时效期间重新计算”;《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》第16条规定：“义务人作出分期履行、部分履行、提供担保、请求延期履行、制定清偿债务计划等承诺或者行为的，应当认定为民法通则第140规定的当事人一方‘同意履行义务’’’。本题中，因乙于2013年12月5日提出请求而使诉讼时效第一次中断;又因甲于2014年1月9日书面请求延期付款使得诉讼时效第二次中断，据此，诉讼时效应自2014年1月9日起重新计算。故D为正确选项。

　　63.D【解析】《民事诉讼法》第194条：“申请司法确认调解协议，由双方当事人依照人民调解法等法律，自调解协议生效之日起三十日内，共同向调解组织所在地基层人民法院提出”。故D为正确选项。

　　64.C【解析】《仲裁法》第16条规定：“仲裁协议包括合同中订立的仲裁条款和以其他书面方式在纠纷发生前或者纠纷发生后达成的请求仲裁的协议”;《最高人民法院关于适用<中华人民共和国仲裁法)若干问题的解释》第1条规定：“仲裁法第十六条规定的‘其他书面形式’的仲裁协议，包括以合同书信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等形式达成的请求仲裁的协议”。可见，仲裁协议必须采用书面形式，采用口头形式(包括电话)均无效。故C为正确选项。

　　65.B【解析】《仲裁法》第39条规定：“仲裁应当开庭进行。当事人协议不开庭的，仲裁庭可以根据仲裁申请书、答辩书以及其他材料作出裁决”，所以仲裁开庭审理无须经当事人同意，而不开庭审理则需要当事人协商一致，由此也可以看出当事人是可以协商确定仲裁程序的。第40条规定：“仲裁不公开进行。当事人协议公开的，可以公开进行，但涉及国家秘密的除外”，所以仲裁不公开进行是原则，公开是例外，这与法院诉讼不同。故B为正确选项。

　　66.A【解析】《人民调解法》第4条规定：“人民调解委员会调解民间纠纷，不收取任何费用”;第7条规定：“人民调解委员会是依法设立的调解民间纠纷的群众性组织”;第31条规定：“经人民调解委员会调解达成的调解协议，具有法律约束力，当事人应当按照约定履行”;第32条规定：“经人民调解委员会调解达成调解协议后，当事人之间就调解协议的履行或者调解协议的内容发生争议的，一方当事人可以向人民法院提起诉讼”。故A为正确选项。

　　67.C【解析】《行政许可法》第15条规定：“尚未制定法律、行政法规和地方性法规的，因行政管理的需要，确需立即实施行政许可的，省、自治区、直辖市人民政府规章可以设定临时性的行政许可。临时性的行政许可实施满一年需要继续实施的，应当提请本级人民代表大会及其常务委员会制定地方性法规”。故C为正确选项。

　　68.C【解析】《行政强制法》第53条规定：“当事人在法定期限内不申请行政复议或者提起行政诉讼，又不履行行政决定的，没有行政强制执行权的行政机关.-j-以自期限届满之E1起三个月内，依照本章规定申请人民法院强制执行”。故C为正确选项。

　　69.A【解析】《行政诉讼法》第20条规定：“两个以上人民法院都有管辖权的案件，原告可以选择其中一个人民法院提起诉讼。原告向两个以上有管辖权的人民法院提起诉讼的，由最先收到起诉状的人民法院管辖”。故A为正确选项。

　　70.A【解析】《行政诉讼法》第57条规定：“人民法院应当在立案之E1起三个月内作出第一审判决。有特殊情况需要延长的，由高级人民法院批准，高级人民法院审理第一审案件需要延长的，由最高人民法院批准”。故A为正确选项。

　　编辑推荐：

　　环球网校小编友情提示：小编持续更新相关资讯，欢迎关注。本文为：一级建造师论坛，可以与更多考生朋友学习、交流、互动!

　　【摘要】环球网校一级建造师考试频道，为方便各位一级建造师考生更好的备考2016年一级建造师考试，特地整理一级建造师考试相关模拟试题，并附解析与参考答案，本文为2016年一级建造师《工程法规》模拟练习及答案，希望各位考生通过练习题提高自己。更多试题和资料敬请关注环球网校一级建造师考试频道或【ctrl键+D】手动收藏此页面。

　　二、多项选择题

　　71.B、C、E

　　【解析】下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检：(1)用于承重结构的混凝土试块;(2)用于承重墙体的砌筑砂浆试块;(3)用于承重结构的钢筋及连接接头试件;(4)用于承重墙的砖和混凝土小型砌块;(5)用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥;(6)用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂;(7)地下、屋面、厕浴间使用的防水材料;(8)国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。对工程实行见证取样和送检主要是针对涉及结构安全的试块、试件和材料，所以一定要注意“承重”等字样，这些往往涉及结构安全。故B、C、E为正确选项。

　　72.A、B、D

　　【解析】《招标投标法实施条例》进一步规定，禁止投标人相互串通投标。有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：(1)投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容;(2)投标人之间约定中标人;(3)投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标;(4)属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标;(5)投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人;(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;(5)不同投标人的投标文件相互混装;(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。本题中C项属于招标人与投标人串通，E项是对投标人的限制，这类投标人不得参与同一项目投标。故A、B、D为正确选项。

　　73.B、C

　　【解析】当事人对法院管辖权有异议，应当在提交答辩状期间提出;而提交答辩状期间是被告收到起诉状副本之日起15日内。故B、C为正确选项。

　　74.B、C、E

　　【解析】根据《建设工程质量管理条例》第41条的规定，建设工程在保修范围内和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。本题中，B、C、E项不属于施工单位造成的质量问题，因此不属于保修范围;而A、D项属于施工单位造成的质量问题，属于保修范围，施工单位应当承担保修责任。故B、C、E为正确选项。

　　75.A、D

　　【解析】根据《合同法》第54条的规定，下列合同当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销：(1)因重大误解订立的;(2)在订立合同时显失公平的;(3)一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。本题中B、C、E项属于无效合同。故A、D为正确选项。

　　76.A、B

　　【解析】《合同法》所称不可抗力，是指不能预见，不能避免并不能克服的客观情况。故A、B为正确选项。

　　77.A、C、D、E

　　【解析】出卖人的主要义务包括：1.按照合同约定交付标的物的义务;2.转移标的物所有权的义务;3.瑕疵担保义务。故A、C、D、E为正确选项。

　　78.A、D、E

　　【解析】融资租赁是三方主体参与的经济活动，包括出租人、承租人和出卖人。出租人的主要义务是向出卖人支付价金，保证承租人对租赁物占有和使用，协助承租人索赔和尊重承租人选择权。本题中，C项属于承租人的义务，B项属于出卖人的义务。故A、D、E为正确选项。

　　79.D、E

　　【解析】由于防治环境噪声污染的设施要求与生产设施同时、同步使用，其拆除或闲置不用都会对周围环境产生一定影响，故必须经过批准。

　　80.A、B、C

　　【解析】根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位从事建设工程的新建、扩建、改建和拆除等活动，应当具备国家规定的注册资本、专业技术人员、技术装备和安全生产等条件，依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。故A、B、C为正确选项。

　　81 A、B、C

　　【解析】根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业未取得安全生产许可证擅自从事建筑施工活动的，责令其在建项目停止施工，没收违法所得，并处10万元以上50万元以下的罚款;造成重大安全事故或者其他严重后果，构成犯罪的，依法追究刑事责任。故A、B、C为正确选项。

　　82.A、B

　　【解析】《国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》指出：企业主要负责人、实际控制人要切实承担安全生产第一责任人的责任，带头执行现场带班制度，加强现场安全管理。故A、B为正确选项。

　　83.A、B、C

　　【解析】按照《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律、行政法规的规定，施工作业人员主要享有如下的安全生产权利：施工安全生产的知情权和建议权;施工安全防护用品的获得权;批评、检举、控告权及拒绝违章指挥权;紧急避险权;获得工伤保险和意外伤害保险赔偿的权利;请求民事赔偿权。本题中，D、E选项属劳动基本权利，不符合题意。故A、B、C为正确选项。

　　84.A、B、E

　　【解析】职工有下列情形之一的，应当认定为工伤：(1)在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的;(2)工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的;(3)在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的;(4)患职业病的;(5)因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的;(6)在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的;(7)法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。本题中，C选项不一定都是职业病，D选项中劳动者承担主要责任。故A、B、E为正确选项。

　　85.B、C、D

　　【解析】引起债产生的一定的法律事实，就是债产生的根据。建设工程债产生的根据有合同、侵权、无因管理和不当得利。本题中，A、E项属于债消灭的原因。故B、C、D为正确选项。

　　编辑推荐：

　　环球网校小编友情提示：小编持续更新相关资讯，欢迎关注。本文为：一级建造师论坛，可以与更多考生朋友学习、交流、互动!

　　【摘要】环球网校一级建造师考试频道，为方便各位一级建造师考生更好的备考2016年一级建造师考试，特地整理一级建造师考试相关模拟试题，并附解析与参考答案，本文为2016年一级建造师《工程法规》模拟练习及答案，希望各位考生通过练习题提高自己。更多试题和资料敬请关注环球网校一级建造师考试频道或【ctrl键+D】手动收藏此页面。

　　86.A、C

　　【解析】授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。故A、C为正确选项。

　　87.C、D

　　【解析】《合同法》第80条规定：债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通知，该转让对债务人不发生效力。注意：该通知既可以口头通知也可以书面通知;第84条规定：债务人将合同的义务全部或者部分转移给第三人的，应当经债权人同意。《担保法》规定：保证期间，债权人依法将主债权转让给第三人的，保证人在原保证担保的范围内继续承担保证责任;保证期间，债权人许可债务人转让债务的，应当取得保证人书面同意，保证人对未经其同意转让的债务，不再承担保证责任。故C、D为正确选项。

　　88.A、E

　　【解析】按照《担保法》的规定，抵押期间，抵押人转让已办理登记的抵押物，应当通知抵押权人并告知受让人转让物已经抵押的情况;否则，该转让行为无效。故A、E为正确选项。

　　89.A、B、D

　　【解析】《刑法》第137条规定，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;后果特别严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处罚金。本罪为特殊主体，上述单位可以成为本罪主体。故A、B、D项正确。

　　90.A、C、E

　　【解析】《建筑业企业资质管理规定》中规定，建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列。故A、C、E为正确选项。

　　91.C、D、E

　　【解析】根据《招标投标法实施条例》，按照国家有关规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，其招标范围、招标方式、招标组织形式应当报项目审批、核准部门审批、核准。故C、D、E为正确选项。

　　92.A、B、C、D

　　【解析】《招标投标法实施条例》第55条规定：国有资金占控股或者主导地位的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能

　　提交，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。本题中，E选项他人对中标结果提出异议的，在招标人作出答复前，只是“应当暂停招标投标活动”。故A、B、C、D为正确选项。

　　93.A、B、C

　　【解析】《招标投标法》第41条规定，中标人的投标应当符合下列条件之一：(1)能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准;(2)能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低，但是投标价格低于成本的除外。故本题正确选项应为A、B、C。

　　94.A、B、D、E

　　【解析】根据《招标投标法实施条例》第51条规定，有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：(1)投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字;(2)投标联合体没有提交共同投标协议;(3)投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件;(4)同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外;(5)投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价;(6)投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应;(7)投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。故A、B、D、E为正确选项。

　　95.A、B、C、E

　　【解析】《招标投标法》第53条规定：投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的，中标无效，处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款。《招标投标法实施条例》第75条规定：招标人和中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同，合同的主要条款与招标文件、中标人的投标文件的内容不一致，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议的，由有关行政监督部门责令改正，可以处中标项目金额5‰以上10‰以下的罚款。故本题正确选项应为A、B、C、E。

　　96.A、B、C、E

　　【解析】按照2003年2月建设部发布的《关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见》，工程总承包主要有下列方式：(1)设计采购施工(EPC)\交钥匙总承包;(2)设计一施工总承包(D—B);(3)设计一采购总承包(E—P);(4)采购一施工总承包(P—C)。故A、B、C、E为正确选项。

　　97.A、D

　　【解析】《合同法》规定，合同的订立应当遵循平等原则、自愿原则、公平原则、诚实信用原则、合法原则等。本题中，B项是国际条约签订的原则，C项是商事仲裁的特征，E项是民事诉讼的特征。故A、D为正确选项。

　　98.A、B、C、D

　　【解析】依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第25条规定，因建设工程质量发生争议的，发包人可以以总承包人、分包人和实际施工人为共同被告提起诉讼。本题中，甲公司既可以单独起诉总承包人乙公司、分包人丙公司和违法分包人秦某，也可以将其列为共同被告，但将丙公司的法定代表人作为被告缺乏法律依据。故A、B、C、D为正确选项。

　　99.A、C、D、E

　　【解析】我国的调解方式主要有人民调解、行政调解、仲裁调解、法院调解和专业机构调解等。本题中的B选项自行调解这个概念不存在。故A、C、D、E为正确选项。

　　100.B、C、D、E

　　【解析】《行政强制法》第35条：“行政机关作出强制执行决定前，应当事先催告当事人履行义务。催告应当以书面形式作出，并载明下列事项：(1)履行义务的期限;(2)履行义务的方式;(3)涉及金钱给付的，应当有明确的金额和给付方式;(4)当事人依法享有的陈述权和申辩权”。本题B、C、D、E均符合题干所述法律规定;A项不属于应当告知的法定必要事项之一，且催告阶段行政强制执行决定尚未作出，不存在提起行政复议或行政诉讼的问题。故B、C、D、E为正确选项。

　　编辑推荐：